Договор оферты на выполнение работ

Версия от 1 января 2026 года

Ниже представлен Договор оферты.
Чтобы вам было проще ориентироваться, вот основные принципы работы:
— Никаких авансов, взносов или платежей до начала работ — мы не работаем по предоплате
— Вы сначала видите результат — потом оплачиваете (см. п. 5.1.1)
— Вы контролируете процесс — все этапы и изменения согласуются с вами
— Все работы заранее фиксируются в КП (без скрытых условий и «додумок») (см. п. 1.5)
— Никаких скрытых платежей — стоимость фиксируется заранее
— Если что-то не указано в КП — это не навязывается, а согласуется отдельно
— Мы не “раздуваем” проект — делаем только то, что согласовано
— Вы можете проверить результат и указать на ошибки — мы их исправим (см. п. 4.3)
— После сдачи проекта вы не остаетесь один — мы на связи и помогаем разобраться
— Вы всегда понимаете, что происходит по проекту — без “пропали на неделю”
— Все условия прозрачны: сроки, стоимость и объём работ фиксируются заранее

Далее приведены полные юридические условия работы.
Редакция от 1 января 2026 года
Индивидуальный предприниматель Чайкин Антон Павлович, ИНН 480282618845, ОГРНИП 316482700105542, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий Договор оферты на выполнение работ на возмездной основе. Настоящий договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Принятие (акцепт) настоящего договора осуществляется путем направления Заказчиком задания на выполнение работ Исполнителю либо путем начала выполнения работ Исполнителем на основании задания Заказчика. Акцепт означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями настоящего договора. В случае отсутствия иного письменного договора, все работы выполняются на условиях настоящего Договора оферты.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы, включающие разработку, создание, доработку программного обеспечения, разработку мобильных приложений, веб-дизайн, предоставление консультационных и иных работ, необходимых для реализации целей проекта, исключительно в соответствии с согласованным коммерческим предложением (КП) и в пределах зафиксированного в нём объёма работ (далее - Работы).
1.1.1. Настоящий договор по своей правовой природе является договором подряда (ст. 702 ГК РФ).
1.2. Исполнитель обязуется выполнить разработку, создание, доработку программного обеспечения, а также предоставление дизайнерских, консультационных и иных работ за плату в соответствии с настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить работы Исполнителя.
1.3. Условия выполнения работ, включая сроки, характеристики и пожелания Заказчика, могут обсуждаться сторонами в процессе выполнения работ через мессенджеры или электронную почту. При этом юридически значимыми являются только условия, зафиксированные в согласованном коммерческом предложении (КП) либо в отдельном письменном соглашении сторон.
1.4. Исполнитель приступает к выполнению работ после согласования задания, стоимости и объёма работ, в срок, определяемый исходя из текущей загрузки Исполнителя и наличия доступных ресурсов.
Конкретные сроки выполнения этапов работы согласуются сторонами дополнительно в рамках задания или коммерческого предложения (КП).
Нарушение ориентировочных сроков, обусловленное объективными причинами, включая действия или бездействие Заказчика, необходимость дополнительных согласований, изменение объёма работ, а также загрузку Исполнителя, не считается нарушением обязательств по настоящему договору.
1.5. Перед началом выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику предварительную оценку стоимости. Факт направления Заказчику задания (в мессенджерах или по электронной почте), а также начало выполнения работ Исполнителем подтверждают согласие Заказчика с оценкой стоимости и сроками, даже в случае отсутствия отдельного письменного согласия.
1.5.1. Коммерческое предложение (КП), направленное Исполнителем и акцептованное Заказчиком (в том числе путём подписания, оплаты, либо подтверждения в переписке по электронной почте или в мессенджерах), считается согласованным сторонами заданием на выполнение работ и фиксирует состав, объём, сроки и стоимость работ.
1.5.1.1. Подписание Заказчиком коммерческого предложения (КП), либо его акцепт путём подтверждения в переписке, означает акцепт настоящего Договора оферты и подтверждает согласие Заказчика с его условиями.
1.5.1.2. Согласованное сторонами КП является полным и окончательным описанием объёма работ. Любые предварительные договорённости, обсуждения и переписка, включая сообщения в мессенджерах и электронной почте, не имеют юридической силы и не подлежат учёту, если они прямо не включены в текст согласованного КП либо отдельного письменного соглашения сторон.
1.5.1.3. Коммерческое предложение (КП) одновременно является техническим заданием на выполнение работ.
1.5.2. Любые работы, услуги, изменения или дополнения, не предусмотренные согласованным КП, считаются дополнительными работами и подлежат отдельному согласованию сторонами, включая согласование стоимости и сроков выполнения. Все работы, не указанные в КП, не входят в обязательства Исполнителя.
1.5.3. Внесение Заказчиком изменений или дополнений после согласования КП не влечёт изменения первоначально согласованных условий и не освобождает Заказчика от оплаты работ, предусмотренных согласованным КП.
1.5.4. Состав и объём работ определяется согласованным КП.
Функции, элементы или характеристики, прямо не указанные в КП, не входят в объём работ.
Дополнительные пожелания Заказчика, в том числе основанные на примерах иных продуктов или личных ожиданиях, могут быть реализованы по отдельному согласованию и рассматриваются как дополнительные работы.
1.5.5. Под ошибкой (недостатком) результата работ понимается исключительно несоответствие результата работ прямо зафиксированным требованиям согласованного КП. Любые требования, ожидания, интерпретации или ссылки Заказчика на аналогичные решения, практики или продукты, не отражённые в КП, не считаются ошибками и подлежат рассмотрению как дополнительные работы.
Результат работ считается выполненным надлежащим образом, если он соответствует требованиям согласованного КП и может быть использован по своему функциональному назначению.
1.6. В случае, если Заказчик вносит значительные изменения в задание после начала выполнения работ, Исполнитель уведомляет Заказчика о пересмотре стоимости и сроков выполнения работ. Продолжение выполнения работ осуществляется после письменного согласования новых условий сторонами (в т.ч. перепиской в мессенджерах или по электронной почте).
1.7. В случае противоречий между настоящим договором и коммерческим предложением (КП), приоритет в части объёма, состава и характеристик работ имеет коммерческое предложение (КП), а в части общих условий исполнения — настоящий договор.
1.8. Стороны подтверждают, что работы выполняются в рамках предпринимательской или иной профессиональной деятельности Заказчика и не предназначены для личных, семейных или бытовых нужд.
1.9. Заказчик подтверждает, что до момента направления задания и/или первой оплаты ознакомился с настоящей Офертой, размещённой по адресу: https://apptor.studio/offer. Направление задания, начало взаимодействия с Исполнителем, а также любая оплата по договору являются подтверждением того, что Заказчик полностью ознакомился с условиями настоящего договора, принял их безоговорочно и не имеет к ним возражений.
1.11. Акцепт настоящего договора, а также любая оплата по нему подтверждают, что Заказчик ознакомился с условиями договора, понимает их содержание и принимает их в полном объёме.
1.12. Стороны подтверждают, что заключение настоящего договора и все последующие действия по нему осуществляются дистанционно с использованием электронной переписки и/или мессенджеров, что соответствует воле сторон и считается юридически значимым способом коммуникации.
1.13. Любая переписка сторон в мессенджерах или по электронной почте не изменяет условия настоящего Договора и согласованного КП, если в такой переписке прямо и однозначно не зафиксировано изменение условий, включая объём, сроки и стоимость работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.1.2. Передать Заказчику результат работ в электронном виде при помощи мессенджера или электронной почты;
2.1.3. Предоставлять информацию о ходе выполнения работ в разумный срок по запросу Заказчика;
2.1.4. Не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе выполнения Договора.
2.1.5. Любые рекомендации Исполнителя по подготовке материалов, контента или иных аспектов проекта носят исключительно рекомендательный характер и не создают для Исполнителя обязательств по компенсации расходов Заказчика.
2.1.6. После передачи результата работ Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставляет Заказчику консультационную поддержку по вопросам, связанным с выполненными работами, не включающую выполнение дополнительных работ или доработок.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Досрочно выполнить работы;
2.2.2. Приостановить выполнение работ до момента оплаты Заказчиком стоимости выполненных работ в случае неоплаты.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ.
2.2.4. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ при нарушении Заказчиком сроков оплаты более чем на 10 календарных дней, до момента полного устранения Заказчиком допущенных нарушений.
2.2.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с предварительным уведомлением Заказчика за 7 календарных дней в случае внесения Заказчиком существенных изменений в задание, влекущих за собой изменение характера, сроков или стоимости работ.
2.2.6**.** Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента согласования новых сроков и стоимости выполнения работ, в случае, если Заказчиком внесены дополнительные требования или изменения в задание, влияющие на объём, сроки или сложность работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость выполненных работ;
3.1.2. Предоставить всю необходимую информацию и документы для выполнения работ;
3.1.3. Принять выполненную работу надлежащего качества;
3.1.5. Заказчик обязуется своевременно предоставлять все необходимые данные, доступы, материалы и информацию, требуемые для выполнения работ.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких данных:
— сроки выполнения работ автоматически продлеваются на соответствующий период задержки;
— Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента получения необходимых данных;
— Исполнитель не несёт ответственности за нарушение сроков выполнения работ, вызванное действиями или бездействием Заказчика.
В случае, если задержка со стороны Заказчика превышает 10 (десять) календарных дней, Исполнитель вправе пересмотреть сроки выполнения работ и стоимость работ.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать информацию о ходе работ;
3.2.2. Вносить изменения в задание, согласовывая с Исполнителем пересмотр стоимости и сроков выполнения работ в случае значительных изменений задания;
3.2.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор, уведомив Исполнителя за 14 календарных дней.
При этом Заказчик обязан оплатить фактически выполненные к моменту расторжения работы.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Исполнитель направляет Заказчику результат выполненных работ посредством мессенджера или электронной почты. Моментом передачи результата работ считается дата и время направления соответствующего сообщения Исполнителем, позволяющего Заказчику получить доступ к результату работ.
4.2.1. Каждая задача, этап или часть работ, предусмотренные согласованным коммерческим предложением (КП), рассматриваются как самостоятельный результат работ.
Выполнение отдельных задач или частей работ подлежит самостоятельной проверке, приёмке и оплате, независимо от выполнения иных задач или частей работ.
Наличие замечаний к отдельной задаче или части работ не является основанием для отказа от приёмки и оплаты иных задач или частей работ, выполненных в соответствии с КП.
4.3. В случае наличия замечаний, Заказчик направляет Исполнителю мотивированные и конкретные замечания в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения результатов.
Перечень замечаний, состав работ по их устранению и сроки выполнения фиксируются в отдельном согласованном сторонами документе:
— в форме «Согласованного перечня работ» — если замечания относятся исключительно к исправлению ошибок и не влекут дополнительных работ;
— либо в форме коммерческого предложения (КП) — если помимо исправлений ошибок Заказчик инициирует дополнительные работы или доработки.
Стоимость таких работ определяется в соответствующем документе и может составлять 0 (ноль) рублей для работ по устранению ошибок, если иное не согласовано сторонами.
4.3.1. После передачи Заказчику результатов работ или их доработанной версии (включая исправление ранее заявленных замечаний), Заказчику предоставляется новый срок для проверки результата продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней.
Каждая передача результата работ, включая исправленные или доработанные версии, считается новым этапом передачи результата и запускает новый срок проверки.
В течение каждого такого срока Заказчик вправе направить Исполнителю мотивированные и конкретные замечания.
Замечания должны быть обоснованными, конкретными и относиться исключительно к несоответствию результата работ требованиям согласованного КП.
Направление несущественных или формальных замечаний, не влияющих на возможность использования результата работ по назначению, не является основанием для отказа от приёмки результата работ.
Если в течение указанного срока замечания не направлены, соответствующий результат работ считается принятым.
Количество итераций устранения замечаний не может быть неограниченным и определяется разумной необходимостью для достижения соответствия результата работ требованиям согласованного КП.
Замечания Заказчика не могут выходить за пределы объёма работ, зафиксированного в согласованном КП, и не могут содержать требования о выполнении дополнительных работ или изменении ранее согласованных решений.
4.4. Оплата Заказчиком выполненных работ означает либо подтверждение их приёмки Заказчиком, либо отсутствие замечаний в установленный договором срок. В случае, если оплата произведена до истечения срока проверки, такая оплата считается подтверждением приёмки результата работ без замечаний, если Заказчик прямо не указал иное при осуществлении оплаты или до её совершения.
4.5. По требованию любой из сторон, по итогам выполненного этапа может быть оформлен акт приёма-передачи работ, направляемый в электронной форме по e-mail или мессенджеру и подписываемый простой электронной подписью (сканом подписи, текстовым согласием, сообщением с подтверждением приёма).
4.6. Исполнитель вправе ограничить доступ Заказчика к промежуточным результатам работы, программным продуктам, исходным кодам, тестовым версиям и другим результатам, до момента полной оплаты соответствующих этапов работ. Доступ к таким результатам может быть предоставлен только после зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
Любое использование Заказчиком результатов работ, включая фактическое применение, публикацию, передачу третьим лицам или интеграцию в бизнес-процессы, за исключением тестирования в рамках проверки результата работ, признаётся акцептом результата работ и влечёт обязанность их полной оплаты.
4.7. Все дополнительные работы, не предусмотренные первоначальным заданием Заказчика, а также работы, вызванные изменениями задания Заказчика, выполняются на основании дополнительного согласования стоимости и сроков, оформленного в порядке, предусмотренном настоящим договором.
4.8. В случае, если в рамках настоящего Договора Исполнитель выполняет корректировки, доработки или изменения ранее выполненных работ (в том числе выполненных по настоящему Договору либо по иным договорам между сторонами), такие действия не означают, что ранее выполненные работы не были выполнены надлежащим образом.
Факт передачи результата ранее выполненных работ Заказчику и последующее направление Заказчиком замечаний, корректировок или предложений по доработке подтверждает, что результат работ в целом создан и передан, а Заказчик приступил к его использованию и проверке. В таком случае работы считаются выполненными по существу, а замечания Заказчика рассматриваются как:
— устранение выявленных ошибок (в пределах гарантийных обязательств, если применимо);
— работы по поддержке;
— либо дополнительные работы, не входящие в первоначальный объём.
Выполнение Исполнителем указанных корректировок и доработок не является признанием невыполнения работ, их ненадлежащего качества в целом или отсутствия результата работ, и не означает, что ранее выполненные работы не были выполнены или переданы Заказчику.
Все корректировки, не относящиеся к устранению явно заявленных в установленный срок ошибок, подлежат отдельному согласованию и оплате, если иное прямо не согласовано сторонами.
Требования Заказчика о выполнении работ, не предусмотренных согласованным объёмом, в том числе ссылки на «стандартную практику», «типовой функционал» или аналогичные решения в иных продуктах, не являются основанием для признания работ невыполненными или выполненными ненадлежащим образом.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Стоимость работ определяется на основании коммерческого предложения (КП), направляемого Исполнителем и согласованного Заказчиком, либо иным способом, согласованным Сторонами (в т.ч. перепиской в мессенджерах или по электронной почте).
5.1.1. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется по факту выполнения соответствующих этапов работ либо после передачи результата работ Заказчику, если иное прямо не согласовано сторонами. Обязанность Заказчика по оплате возникает после предоставления результата работ для проверки и/или использования.
В случае, если стоимость работ в коммерческом предложении (КП) разбита по отдельным задачам, этапам или частям работ, каждая такая задача, этап или часть работ подлежит самостоятельной оплате.
Исполнитель вправе выставлять счета за каждую выполненную задачу, этап или часть работ отдельно.
5.2. В коммерческом предложении указываются стоимость работ, сроки и порядок их выполнения. Факт согласования КП Заказчиком (в т.ч. подтверждённый перепиской в мессенджерах или по электронной почте) означает полное согласие с условиями и стоимостью.
5.2.1. Согласованное сторонами КП является окончательным основанием для определения стоимости и объёма работ. Все работы, не включённые в согласованное КП, оплачиваются Заказчиком дополнительно.
5.3**.** Оплата производится в безналичной денежной форме в рублях Российской Федерации, либо, по соглашению сторон, в другой валюте (казахстанские тенге, белорусские рубли, доллары США). В случае оплаты в иностранной валюте пересчёт стоимости осуществляется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату выставления счёта, если иное прямо не согласовано сторонами в коммерческом предложении (КП) или ином письменном согласовании.
5.4. Заказчик обязан оплатить результат выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи результата работ.
В случае, если Заказчик в течение указанного срока не направил Исполнителю мотивированные и конкретные замечания, результат работ считается принятым, а обязанность по оплате наступившей. Оплата результата работ означает его приёмку в случаях, предусмотренных п. 4.2 настоящего договора.
Наличие замечаний к отдельным задачам или частям работ не освобождает Заказчика от обязанности оплатить иные задачи или части работ, выполненные надлежащим образом.
В иных случаях оплата не лишает Заказчика права заявить замечания в пределах установленного срока проверки.
По истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи результата работ, при отсутствии оплаты, такая оплата считается просроченной.
При просрочке оплаты более чем на 10 календарных дней Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.5. В случае неуплаты по истечении 30 календарных дней Исполнитель имеет право приостановить выполнение последующих этапов работ до момента полной оплаты задолженности, включая начисленные неустойки.
5.6. Оплата работ по настоящему договору осуществляется за фактически выполненные и переданные результаты работ.
Факт оплаты подтверждает, что Заказчик имел возможность ознакомиться с результатом работ, проверить его и выразил согласие с его принятием в случаях, предусмотренных настоящим договором.
В связи с этим оплаченные работы считаются принятыми и не подлежат возврату, за исключением случаев выявления явных дефектов в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.6.1. Возврат денежных средств по настоящему договору допускается исключительно в случае, если будет доказано полное отсутствие результата работ как такового. Несоответствие субъективным ожиданиям Заказчика, наличие несущественных недостатков или необходимость доработок не являются основанием для возврата денежных средств.
5.7. В случае внесения Заказчиком изменений в задание или выявления дополнительных технических требований Исполнитель вправе предложить новый срок и стоимость выполнения работ. Работы по новым условиям начинаются только после их согласования сторонами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Заказчик несет ответственность за предоставление Исполнителю неверной или неполной информации, необходимой для выполнения работ.
6.3. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора.
6.4. При задержке оплаты Заказчиком более 30 календарных дней, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента полной оплаты.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду, косвенные или непредвиденные убытки, причиненные Заказчику в результате исполнения или неисполнения условий настоящего договора.
6.6. Ответственность Исполнителя по настоящему договору ограничивается реальными убытками Заказчика, доказанными в судебном порядке, в пределах суммы последнего оплаченного этапа работ. Исполнитель не несёт ответственности за упущенную выгоду, косвенные убытки и убытки, вызванные действиями третьих лиц, не являющихся сторонами настоящего договора.
6.7. Исполнитель не несёт ответственности за любые иные убытки Заказчика, включая, но не ограничиваясь, расходы на привлечение третьих лиц, расходы, связанные с маркетинговой подготовкой, рекламными кампаниями, хостингом, арендуемыми услугами и оборудованием.
6.8. Исполнитель не несёт ответственности за любые расходы Заказчика, включая, но не ограничиваясь, расходы на маркетинговую подготовку, привлечение подрядчиков (включая маркетологов, дизайнеров, копирайтеров и др.), аренду оборудования, проведение исследований, даже если такие расходы были связаны с проектом и согласованы с Исполнителем устно или письменно.
6.9. Стороны подтверждают, что все услуги третьих лиц (в том числе, но не ограничиваясь, фото-, видеосъёмкой, записью аудио, копирайтингом, созданием графики и иным контентом), а также расходы на рекламу, хостинг, продвижение и т.п. не являются частью настоящего Договора и осуществляются Заказчиком самостоятельно и на свой страх и риск.
6.10. Исполнитель несёт ответственность за устранение явных недостатков результата работ, выявленных Заказчиком и заявленных Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи соответствующего результата работ. Указанный срок не продлевается автоматически в связи с выполнением доработок или устранением замечаний, за исключением случаев, когда иное прямо согласовано сторонами.
6.11. Исполнитель не несёт ответственности за любые сбои в работе программного обеспечения, сервисов и систем, вызванные отказами или перебоями работы третьих лиц, включая, но не ограничиваясь: хостинг-провайдерами, регистраторами доменов, облачными платформами, платёжными сервисами, внешними API, операционными системами и библиотеками.
6.12. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору ограничена общей суммой денежных средств, фактически уплаченных Заказчиком по настоящему договору за все этапы выполнения работ.

7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

7.1. Исполнитель передает Заказчику на условиях отчуждения исключительное право на все результаты выполненных работ с момента оплаты выполненных работ. Исключительное право включает в себя право на использование, распространение, изменение и адаптацию результатов работ.
7.2. Исполнитель сохраняет право использовать результат работы для демонстрации третьим лицам качества своей работы, за исключением случаев, когда результаты содержат конфиденциальную информацию Заказчика.
7.3. Исключительные права на результаты выполненных работ переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих этапов работ. До указанного момента исключительные права принадлежат Исполнителю.
7.4. Исключительные права на промежуточные результаты работы, включая исходные коды, дизайн-макеты, прототипы и иные элементы, сохраняются за Исполнителем до момента полной оплаты всех предусмотренных договором этапов работ. Использование указанных промежуточных результатов Заказчиком до их полной оплаты допускается исключительно с письменного согласия Исполнителя.
7.5. Заказчик не вправе передавать третьим лицам, использовать в коммерческих или некоммерческих целях, публично демонстрировать или иным образом использовать промежуточные результаты работ, включая исходный код, прототипы, макеты, спецификации, до момента полной оплаты соответствующих этапов работ, за исключением случаев, когда такое использование прямо согласовано сторонами в письменной форме.
7.6. В случае оказания работ и услуг в рамках сервиса по конвертации сайтов в мобильные приложения Converzilla (дочернее направление Исполнителя), включая индивидуальную доработку платформы Converzilla под задачи Заказчика, исключительные права на программный код движка Converzilla не передаются Заказчику. Заказчику передаются исключительные права только на результаты индивидуальных доработок, выполненных Исполнителем по его заданию. Использование платформы Converzilla осуществляется Заказчиком на условиях, определённых настоящим Договором, и не означает отчуждения или передачи прав на сам программный комплекс Converzilla.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: природные катастрофы, эпидемии, сбои работы поставщиков услуг связи и программного обеспечения, внезапную болезнь ключевых сотрудников, введение ограничений государственными органами. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о наступлении таких обстоятельств в течение 5 календарных дней.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее 5 календарных дней, известить другую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме, с приложением документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств. В случае невыполнения данного условия, сторона теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от ответственности.
8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на период действия таких обстоятельств и их последствий.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента направления Заказчиком задания на выполнение работ и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
9.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию.
9.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате или предоставлению необходимой информации.
9.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ более чем на 6 месяцев.
9.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора. Конфиденциальной информацией считаются любые сведения, касающиеся условий настоящего договора, деятельности сторон, а также информация, специально обозначенная как конфиденциальная, включая, но не ограничиваясь, коммерческую, финансовую, техническую и персональную информацию.
9.6. Передача конфиденциальной информации третьим лицам допускается только с письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
9.7. Условия конфиденциальности сохраняют свою силу и после прекращения действия Договора.
9.8. Заказчик гарантирует, что лицо, направляющее задание на выполнение работ, имеет полномочия на заключение настоящего договора от имени Заказчика. В случае выявления отсутствия таких полномочий, лицо, направившее задание, несет полную ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору.
9.9. Все споры, возникающие из настоящего договора либо в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации.
9.10. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации.
10.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, подлежат урегулированию в претензионном порядке. Сторона, у которой возникли претензии, направляет другой стороне письменное уведомление с изложением существа претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с момента ее получения.
10.5. Условия оплаты и приёмки работ определяются разделом 5 настоящего договора.
10.7. Акцепт настоящего договора подтверждает, что Заказчик ознакомился с его условиями, полностью их понимает, согласен с их содержанием, не нуждается в дополнительных пояснениях и подтверждает их добровольное принятие.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Чайкин Антон Павлович
ОГРНИП 316482700105542
ИНН 480282618845
Юридический адрес: 398070, Липецкая область, г. Липецк, ул. Артёмова, д. 5А, кв. 58
Банковские реквизиты для оплаты в рублях (RUB):
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
БИК: 044525092
К/с: 30101810645250000092
Р/с: 40802810170010016817
Банковские реквизиты для оплаты в тенге (KZT):
Beneficiary: IP Chaykin Anton Pavlovich
Account: 40802398270011000914 (KZT)
Beneficiary’s Bank: MODULBANK
SWIFT: MODBRU22
Intermediary Bank of MODULBANK:
JSC VTB Bank, Moscow
SWIFT: VTBRRUMM
Account: 30109398155550000053
Correspondent Bank:
VTB Bank (Kazakhstan)
SWIFT: VTBAKZKZ
Account: KZ934322013398A00001